承攬合同的樣本

| 新華

承攬合同的樣本篇1

甲方(雇主)

單位名稱:

經(jīng)濟(jì)類型:

注冊號:

地址:

聯(lián)系電話:

乙方(雇員)

姓名:

性別:

身份證號:

家庭住址:

聯(lián)系電話:

鑒于甲方工作需要,聘請乙方從事________________推廣勞務(wù)工作,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本勞務(wù)協(xié)議,以資共同遵守。

第一條、本協(xié)議期限為______月。本協(xié)議于_______年___月___日生效。

第二條、乙方承擔(dān)的勞務(wù)內(nèi)容、要求為:

(一)甲乙雙方同意:乙方在____________游戲線上線下發(fā)展用戶。

(二)乙方承諾在推廣期,配合甲方進(jìn)行宣傳,具體推廣資源由乙方安排執(zhí)行。后期推廣資源乙方可自行調(diào)配安排,如乙方開展線上或者線下活動,甲方將予以一定配合,配合內(nèi)容包括但不限于物料提供,賽事組織,官方新聞發(fā)布,GM配合等。

(三)甲方將向乙方平臺提供推廣所需的相關(guān)接入工作。

第三條、乙方認(rèn)為,根據(jù)己方目前的健康狀況,能依據(jù)本協(xié)議第二條約定的勞務(wù)內(nèi)容、要求、方式為甲方提供勞務(wù),乙方也愿意承擔(dān)所約定勞務(wù)。

第四條、甲方支付乙方勞務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、方式、時間:

(一)勞務(wù)費(fèi)______________________________元整(_________元)/月;

(二)勞務(wù)費(fèi)用的支付方式:每月____號,甲方轉(zhuǎn)賬到乙方銀行賬號(開戶行:_______________;賬號____________。)

(三)乙方依法應(yīng)繳納的個人所得稅,甲方依法代為扣繳。

第五條、工作紀(jì)律和規(guī)章制度

(一)乙方應(yīng)遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)、管理和指揮,按時完成工作任務(wù),并保守甲方商業(yè)秘密。

(二)乙方違反工作紀(jì)律,甲方可依據(jù)本單位規(guī)章制度,給予相應(yīng)的紀(jì)律處分、經(jīng)濟(jì)處罰等,直至解除本協(xié)議。

(三)有下列情形之一,甲方依法或按公司規(guī)定解除乙方勞務(wù)協(xié)議的,乙方應(yīng)當(dāng)按照勞務(wù)協(xié)議的約定向甲方支付賠償金:

1、乙方嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的;

2、乙方嚴(yán)重失職,營私舞弊,給用人單位造成重大損害的;

3、乙方被依法追究刑事責(zé)任的。

第六條、雙方義務(wù)責(zé)任

(一)甲方:

1、甲方應(yīng)當(dāng)依據(jù)協(xié)議約定按時支付乙方勞務(wù)費(fèi)用;

2、甲方按國家和省、市有關(guān)勞動保護(hù)規(guī)定,提供符合國家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動作業(yè)場所和必要的勞動防護(hù)用品,切實(shí)保護(hù)乙方在生產(chǎn)工作中的安全和健康。對從事有職業(yè)危害作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。

3、甲方按國家和省、市有關(guān)規(guī)定,做好女員工和未成年工的特殊勞動保護(hù)工作。

4、雙方都有權(quán)簽署本協(xié)議并已經(jīng)獲得履行本協(xié)議所需要的全部許可和授權(quán);乙方保證采用正規(guī)推廣方式推廣甲方的網(wǎng)絡(luò)游戲__________,如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在有惡意修改充值金額行為,視為乙方違約,甲方有權(quán)拒付乙方推廣費(fèi)用及單方面終止本協(xié)議。

(二)乙方:

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守與甲方簽訂的各項(xiàng)協(xié)議及制度,甲方有權(quán)對乙方違法亂紀(jì)和違反勞務(wù)相關(guān)規(guī)定的行為進(jìn)行處罰,對于產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失或處罰金由乙方勞務(wù)報(bào)酬中進(jìn)行扣除。

2、乙方應(yīng)接受甲方的對乙方勞務(wù)成果的考核,考核不達(dá)標(biāo)者,在支付勞動費(fèi)時將扣減相應(yīng)的勞務(wù)費(fèi)。

3、乙方在簽訂本協(xié)議前,應(yīng)與甲方簽訂《保密承諾書》,保守甲方和服務(wù)單位的商業(yè)秘密。

4、乙方嚴(yán)重失職,營私舞弊,蓄意損壞商品,串通詐騙或泄露商業(yè)秘密,對甲方、服務(wù)單位所在零售網(wǎng)點(diǎn)的利益造成重大損害的,甲方保留追究乙方經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任的權(quán)利。

第七條、保密義務(wù)

(一)乙方負(fù)有保守甲方商業(yè)秘密的義務(wù)。如因商業(yè)泄密造成對甲方損害的,甲方有權(quán)追究其法律責(zé)任,并要求乙方予以經(jīng)濟(jì)賠償。

(二)保密約定乙方在甲方就職期間獲取的文件、資料、表格等信息,包括但不限于有關(guān)技術(shù)資料、圖紙、客戶名單、合作情況、價格、營銷、員工薪酬等,無論是口頭、書面的或是電子文件形式的,無論是客戶的或是本公司的均屬甲方商業(yè)秘密。乙方協(xié)議期內(nèi)及協(xié)議終止后均必須遵守保密約定,不得向外透露,并絕對禁止使用這些商業(yè)秘密為自己或他人謀取利益;違反本規(guī)定乙方需須賠償甲方一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)賠償。

第八條、發(fā)生下列情形之一,本協(xié)議終止:

(一)本協(xié)議期滿的;

(二)雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的;

(三)乙方由于健康原因不能履行本協(xié)議義務(wù)的;

(四)因乙方個人原因連續(xù)請假_______天以上或累計(jì)請假達(dá)_______天的。

第九條、甲、乙雙方若需解除或終止本協(xié)議,需提前______天通知另一方即可。

第十條、本協(xié)議終止、解除后,乙方應(yīng)在______天內(nèi)將有關(guān)工作向甲方移交完畢,并附書面說明,如給甲方造成損失、應(yīng)予賠償。

第十一條、違約責(zé)任

甲乙雙方任何一方違約且給對方造成經(jīng)濟(jì)損失,都要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。具體賠償金額由非違約方和企業(yè)工會,根據(jù)違約者的責(zé)任大小和給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的情況確定。乙方違約,按甲方獎懲辦法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。

第十二條、糾紛解決方式

因履行本協(xié)議發(fā)生勞動爭議,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成可向__________________仲裁委員會申請仲裁。

第十三條、附則

(一)勞務(wù)協(xié)議一式_____份,甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份,具有同等法律效力。

(二)本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。

甲方:(簽章)

代表/代理人:

_______年___月___日

乙方:(簽字)

_______年___月___日

承攬合同的樣本篇2

承攬合同

合同編號:[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數(shù)編號]

定作人:           

承攬人:          

簽訂地點(diǎn):

簽訂時間:年月日

承攬合同

定作人:(填寫全稱)

承攬人:(填寫全稱)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。

第一條 定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)

1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)

1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)

1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)

1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第二條合同價款

2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)

2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3付款時間:(寫明年、月、日)

第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):

3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:

(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二) 

4.3定作人于  年 月 日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起  日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后  日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)

6.2驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)

6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)

6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)

6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后  日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))      對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

第七條交(提)定作物的時間和地點(diǎn)

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時間: (寫明年、月、日)

7.1.2自提定作物的地點(diǎn): (寫明詳細(xì)地址不可省略)

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.2.2送交定作物的地點(diǎn): (如選擇了7.1,則在空格處劃線)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):

8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))

第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)

9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。

第十條 定作物的保修

10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

第十一條 定金及預(yù)付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)

第十二條 承攬人的違約責(zé)任:

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。

12.12其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十三條 定作人的違約責(zé)任:

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的  %的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價  ‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之  向承攬人支付違約金,直至付清時止。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

13.8其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)

第十四條 不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

第十五條 爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。

第十六條 本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣級)

第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條 本合同一式 份,定作人執(zhí) 份,承攬人執(zhí) 份。

第十九條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人: (公章)        承攬人:(公章)        

住所:                 住所:

法定代表人或             法定代表人或

委托代理人:   委托代理人:

電話:    電話:

傳真:    傳真:

開戶銀行:    開戶銀行:

賬號:                 賬號

郵政編碼:               郵政編碼:

合同簽訂時間:年月日

承攬合同的樣本篇3

簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。

貨款共計(jì)人民幣(大寫):

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________

2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn):________

3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法:_________

4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):__________

5.結(jié)算辦法及期限:_____________

6.原材料供應(yīng)辦法:____________

7.其他:_______________

違約責(zé)任:

第一點(diǎn):甲方承擔(dān)

(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____

(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

(8)其他___________

第二點(diǎn):乙方承擔(dān)

(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

(7)其他:____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方:______

乙方:________

法定代表人:_______

電話:________

地址:________

開戶銀行:_____

帳號:________

承攬合同的樣本篇4

甲方:__________________

乙方:__________________

依照《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協(xié)商達(dá)成一致。訂立本合同。

第一條 工程概況

工程名稱:______________

工程地點(diǎn):______________

第二條 工程承包范圍

___________________________________

第三條 工程工期

1.計(jì)劃開工日期:_______年_______月_______日,計(jì)劃完工日期:_______年_______月_______日,總?cè)諝v天數(shù)_______天;

2.主要節(jié)點(diǎn)工期:___________________________________

3.乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計(jì)劃安排(包括新調(diào)整的進(jìn)度計(jì)劃)。

第四條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達(dá)到_____________________

第五條 組成合同文件及解釋順序

組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:

1.本合同;

2.本合同附件;

3.招投標(biāo)文件;

4.本工程施工圖紙及國家現(xiàn)行或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;

注:上述文件應(yīng)互為補(bǔ)充,在合同中出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,按上述順序解釋,不能清楚解釋時,在不影響工程正常施工進(jìn)度的情況下由雙方協(xié)商解決。

第六條 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

本合同適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:____________________________

第七條 甲方責(zé)任和義務(wù)

1.負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定各項(xiàng)管理目標(biāo),組織編制施工計(jì)劃、物資需用量計(jì)劃表,實(shí)施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計(jì)量檢測、實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)的控制、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。

2.負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及有關(guān)部門工作聯(lián)系,協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作關(guān)系。

3.根據(jù)工程情況要求乙方增減施工人數(shù),滿足施工生產(chǎn)需要。對施工質(zhì)量底劣、技術(shù)差、不服從指揮、有違法亂紀(jì)行為的人員予以清退。

4.及時提供由甲方供應(yīng)的施工機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料。

5.按本合同約定,向乙方支付勞動報(bào)酬。

6.統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)解決乙方施工人員生活臨時設(shè)施、用水、用______________其費(fèi)用:

7.協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員出入證件,其費(fèi)用由乙方自理。

第八條 乙方責(zé)任和義務(wù)

1.遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)等工作。

2.嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)精心組織施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn),對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計(jì)劃要求(包括調(diào)整后的計(jì)劃),合理組織,科學(xué)安排作業(yè)計(jì)劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3.應(yīng)按招標(biāo)文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質(zhì)保量到位。技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,持證率達(dá)到100%。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,持證率達(dá)到100%

4.服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

5.做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞,應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款:

6.按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施:

7.按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資(務(wù)工人員工資每月造冊備案),承擔(dān)因此項(xiàng)工作不到位而引起的糾紛或當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門的處罰及責(zé)任后果;

8.為其施工人配備必要的勞動保護(hù)和安全防護(hù)用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品);

9.進(jìn)場施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術(shù)熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應(yīng)承擔(dān)因使用以上不合格人員而引起的責(zé)任和后果。

10.甲方在資金暫時不到位,業(yè)主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。

第九條 環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和文明施工

1.甲方應(yīng)集中組織對乙方進(jìn)場施工人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)以及公司相關(guān)制度等方面的教育;依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實(shí)施情況,使其體系有效運(yùn)行。

2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;加強(qiáng)對現(xiàn)場操作工人的安全教育;認(rèn)真落實(shí)安全措施,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,確保安全生產(chǎn);隨時接受安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔(dān)一切責(zé)任后果和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。

發(fā)生安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)甲方有關(guān)部門,同時按國家有關(guān)法律規(guī)定對事故進(jìn)行處理。

3.乙方就嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做到文明施工;保證施工現(xiàn)場整潔有序,符合文明施工的有關(guān)規(guī)定和要求,維護(hù)甲方良好的企業(yè)形象,并承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。

加強(qiáng)現(xiàn)場管理,采取一切適當(dāng)?shù)拇胧?,保護(hù)現(xiàn)場內(nèi)外環(huán)境,限制由施工作業(yè)引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財(cái)產(chǎn)造成損害和妨礙。

第十條 材料、設(shè)備供應(yīng)與管理

1.甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實(shí)行調(diào)拔制,根據(jù)工程計(jì)劃需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備(包括領(lǐng)用、保管、裝卸、退庫、辦理相關(guān)手續(xù)、按甲方指定的場內(nèi)地點(diǎn)歸類堆放);因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞,乙方應(yīng)按領(lǐng)用時的價格賠償。

3.材料按預(yù)算分折量對乙方實(shí)行限額領(lǐng)料,乙方應(yīng)合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預(yù)算用量,則超出部分的費(fèi)用由乙方承擔(dān);材料節(jié)約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。

第十一條 承包方式、價格及包含的內(nèi)容

1.承包方式及單價

2.承包價格所包含的內(nèi)容:承包價格包括施工期間乙方的各類風(fēng)險(xiǎn)及施工人員工資和調(diào)遣費(fèi):小型機(jī)具費(fèi)用;各類材料的場內(nèi)二次倒運(yùn);自然氣候影響停水、停電、待料等不可預(yù)見工日費(fèi)用;包括周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用、裝卸、看護(hù)、保管、退庫;勞動保護(hù)用品費(fèi)用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護(hù)設(shè)施的搭拆(安、防護(hù)欄桿、防護(hù)棚等);文明施工費(fèi)用(包括上級部門對現(xiàn)場的各類檢查所發(fā)生的臨時用工);承包工程范圍內(nèi)的配合測量放線、材料試驗(yàn)、電工、機(jī)械設(shè)備維修和安裝拆卸配合用工;預(yù)防一般性自然災(zāi)害所采取的措施用工費(fèi)用;

甲方:乙方:

簽字簽字

電話:電話:

_____年___月____日

承攬合同的樣本篇5

合同編號:_________

委托人:_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

職務(wù):_________

委托代理人:_________

身份證號碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系人:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號:_________

電子信箱:_________

承攬人:_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

職務(wù):_________

委托代理人:_________

身份證號碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系人:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號:_________

電子信箱:_________

就委托人委托承攬人搬遷事宜,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

第一條 搬運(yùn)貨物

1、貨物名稱:_________。

2、貨物數(shù)量:_________。

3、貨物價值:_________。

4、委托人委托搬運(yùn)的物品應(yīng)無違禁品及危險(xiǎn)物品。

貨物清單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。

第二條 包裝

委托人應(yīng)按承攬人要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)包裝。委托人應(yīng)將搬運(yùn)的小件物品提前打包、整理,文件資料要裝箱封好,電腦要拆掉連線,所需搬運(yùn)物品集中堆放。也可由承攬人進(jìn)行包裝,但包裝前應(yīng)檢查物品,保證安全運(yùn)輸。

第三條 服務(wù)要求

承攬人在搬運(yùn)過程中,做到服務(wù)熱情周到,保證物品完整無損,服從委托人的分配與指揮,將物品碼放到位,如在搬運(yùn)過程中發(fā)生丟失或損壞,承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

第四條 搬運(yùn)日期

1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,具體搬遷時間待電話通知而定。

2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運(yùn)至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響,可酌情延期。

3、委托人如需變更搬運(yùn)時間的,應(yīng)于約定搬運(yùn)日期前_________日通知承攬人,否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費(fèi)。但不得超過原估價總金額_________%。

4、搬運(yùn)作業(yè)進(jìn)行中,因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的,由雙方另定時間繼續(xù)完成。

第五條 搬運(yùn)地點(diǎn)

貨物搬出地點(diǎn):_________。貨物搬到地點(diǎn):_________。承攬人需依委托人的指示將承運(yùn)貨品搬運(yùn)至指定位置。

第六條 搬運(yùn)車輛

委托人提供《裝貨清單》,承攬人按裝貨清單拉運(yùn)。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車,并按委托人指定的路線運(yùn)輸,以確保吊卸、運(yùn)輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞,由委托人根據(jù)實(shí)際損壞估價,承攬人來賠償。

第七條 檢驗(yàn)

委托人應(yīng)及時對送達(dá)貨物進(jìn)行檢驗(yàn),逾期未收貨,應(yīng)向承攬人支付保管費(fèi)用。

第八條 費(fèi)用

1、包裝費(fèi)用:_________。

2、搬運(yùn)費(fèi)用:每車次_________元人民幣,按實(shí)際車次結(jié)算。車型:_________。采車次方式收費(fèi)的,承攬人應(yīng)按車輛的容積,以符合法律規(guī)定的滿載方式進(jìn)行。

3、搬運(yùn)期間,承攬人的餐飲差旅費(fèi)、過橋費(fèi)、通行費(fèi)、油費(fèi)、車輛維修費(fèi)等均由其自己負(fù)擔(dān)。

4、承攬人應(yīng)依本合同所約定的計(jì)價方式收費(fèi),不得借故加價或要求任何附加費(fèi)用。5、有電梯的房屋,如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時,除前條所約定的搬運(yùn)費(fèi)外,均依附件搬運(yùn)作業(yè)估價單約定方式另行收費(fèi)。

第九條 結(jié)算方式

簽約時預(yù)付定金人民幣_________元。余款人民幣_______元,于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認(rèn)后支付,承攬人同時提供正式運(yùn)輸發(fā)票。

承攬人按要求將貨物送達(dá)后,委托人如不足額支付運(yùn)輸費(fèi)和保管費(fèi),承攬人對貨物享有留置權(quán)。

第十條 安全保證

承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運(yùn)抵指定地點(diǎn)。對承運(yùn)的貨物要負(fù)責(zé)安全,保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運(yùn)輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況,原則上按到達(dá)地的市場價格進(jìn)行賠償。另有約定的,按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成,則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一條 保險(xiǎn)

一般貨物保險(xiǎn)由承攬人負(fù)責(zé),貴重貨物保險(xiǎn)由委托人負(fù)責(zé)。

第十二條 物品損毀

1、承攬人對于因搬運(yùn)過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力,或因搬運(yùn)物的性質(zhì),或因委托人或其受雇人的過失所造成的,不在此限。

2、上述情形,委托人應(yīng)于搬運(yùn)完成后三日內(nèi)告知承攬人,如搬運(yùn)物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的,應(yīng)于搬運(yùn)完成后十日內(nèi),將其情事告知承攬人。

3、委托人提交承攬人運(yùn)送物品,若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時,除委托人于托運(yùn)時報(bào)明其性質(zhì)及價值的以外,承攬人對于其毀損或滅失,不負(fù)責(zé)任。但承攬人有故意或過失的,不在此限。

4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。

第十三條 責(zé)任負(fù)擔(dān)

承攬人因搬運(yùn)對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。

第十四條 聲明及保證

委托人:

1、委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

承攬人:

1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十五條 保密

雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年?!〉谑鶙l 通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下:_________。

3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第十七條 爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十八條 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。

第十九條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十一條 合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。委托人(蓋章):_________       承攬人(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

委托代理人(簽字):_________     委托代理人(簽字):_________

簽訂地點(diǎn):_________          簽訂地點(diǎn):__________

________年____月____日        _________年____月____日

承攬合同的樣本篇6

甲方:_________  乙方:_________

甲方通過公開招標(biāo),評標(biāo)小組綜合評審,按招標(biāo)文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷企業(yè)之一。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任,確保印刷定點(diǎn)工作順利開展,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:

一、定點(diǎn)印刷的服務(wù)單位

為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。

二、定點(diǎn)印刷的業(yè)務(wù)范圍

包括指定信封印刷品。

三、定點(diǎn)印刷產(chǎn)品的價格

(一)指定信封印刷品價格表,見附件一;

(二)常用紙張的實(shí)際進(jìn)價及限價(注:實(shí)際進(jìn)價可隨市場價格變化而調(diào)整)見附件二。

四、定點(diǎn)印刷時間

為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

五、定點(diǎn)印刷方法

由印刷單位在確定的定點(diǎn)印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點(diǎn)印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費(fèi)用等,乙方提供免費(fèi)接印、送樣、送貨等一條龍上門服務(wù)。

六、付款方式

乙方將印刷品送達(dá)指定地點(diǎn)后,須由印刷單位在“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點(diǎn)印刷合同單(財(cái)務(wù)聯(lián))”、“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù),如乙方需收取適當(dāng)運(yùn)費(fèi)的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。

七、質(zhì)量保證

乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對印刷品質(zhì)量有異議的,應(yīng)向乙方提出,乙方應(yīng)耐心查實(shí)和說明。

八、乙方承諾:

(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。

(二)按經(jīng)營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。

(三)確定專人負(fù)責(zé)政府采購定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù);確定專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)印刷的計(jì)價,確保準(zhǔn)確無誤。

(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作,設(shè)立政府采購業(yè)務(wù)臺帳。

(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨,免費(fèi)送貨到指定地點(diǎn)。

(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點(diǎn)印刷情況的監(jiān)督檢查。

(七)印刷單位特殊用紙的價格在實(shí)際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)甲方備案。

(八)按季上報(bào)《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》和《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷合同單》并如實(shí)按季上報(bào)《_________季常用紙張實(shí)際進(jìn)價表》

(九)乙方在投標(biāo)文件中的其他承諾。

九、違約責(zé)任:

(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔(dān)。

(二)乙方如有以下行為的,甲方有權(quán)對其作如下處理:

(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處取消經(jīng)營資格的,甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。

(2)未按招標(biāo)文件規(guī)定的印刷計(jì)價方式和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價的;

(3)在定點(diǎn)印刷期間,有弄虛作假、多計(jì)費(fèi)用、以次充好等違規(guī)行為的;

(4)為非定點(diǎn)印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;

(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;

(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;

(7)未履行《投標(biāo)人承諾書》中的其他承諾的。

(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項(xiàng)行為之一的,一經(jīng)查實(shí),甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實(shí)的,發(fā)函通報(bào)并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實(shí)的,甲方有權(quán)沒收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實(shí)二次以上或同時違反多款內(nèi)容的,甲方并報(bào)市政府采購管理部門處理,在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購定點(diǎn)印刷招投標(biāo)活動。

(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項(xiàng)內(nèi)容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權(quán)沒收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應(yīng)商名單。

(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經(jīng)調(diào)查核實(shí)可提前終止。

十、甲方將會同有關(guān)部門對定點(diǎn)印刷的質(zhì)量、價格、服務(wù)等情況進(jìn)行檢查和考核,考核結(jié)果作為下次定點(diǎn)印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。

十一、其他:

(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標(biāo)文件、乙方提交的投標(biāo)文件(包括出具的承諾書)、中標(biāo)通知書、履約保證金。

(二)_________的定點(diǎn)印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財(cái)政局)與乙方簽訂,其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財(cái)政局)在簽訂協(xié)議時確定。

(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點(diǎn)印刷方案實(shí)行的,乙方同意按本定點(diǎn)印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。

十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商無法解決的,按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。

十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報(bào)舟山市政府采購管理辦公室備案一份。

甲方:_________(公章)        乙方:_________(公章)

法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)  法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)

_________年____月____日        _________年____月____日

協(xié)議附件:

1、《指定信封印刷價格表》

2、《_________單位紙張進(jìn)價及限價表》

3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點(diǎn)印刷合同單》

4、《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》

承攬合同的樣本篇7

甲方:______________

乙方:______________

為保證雙方合法權(quán)益,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)調(diào)一致,訂立本合同。

一、施工內(nèi)容:

1、工程名稱:

2、工程內(nèi)容:

二、承包方式:

1、平方米包干:包括設(shè)備、工具、人工_________元/㎡大寫:

2、所需工具由乙方自備。

3、甲方供材,每天送貨,剩余材料拉回。

4、管理內(nèi)容:

(1)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從指揮。

(2)無論任何班組如有工人偷到工地材料,罰款及后果由承包人承擔(dān)。

(3)承包隊(duì)所承包工程實(shí)行全過程管理,即從進(jìn)入工地開始施工到竣工驗(yàn)收合格后的全方位管理承包。

(4)每完成一工作面后及時清理施工現(xiàn)場,并注意成品保護(hù),及成品損壞由乙方按價賠償。

三、合同工期:

______年______月______日開工至______年______月______日竣工。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):甲方驗(yàn)收

1、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求施工,必須滿足規(guī)范規(guī)定。

2、對工程質(zhì)量超出允許偏差,甲方將對乙方嚴(yán)格處罰。

3、造成嚴(yán)重后果的,發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。

五、安全標(biāo)準(zhǔn):安全無事故施工

1、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,不違章作業(yè)。班組長應(yīng)做好班前安全交底。認(rèn)真學(xué)習(xí)安全,做到“三不傷害”,杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工,發(fā)生傷亡事故除追究乙方責(zé)任外,并按有關(guān)規(guī)定罰款,造成經(jīng)濟(jì)損失及嚴(yán)重后果,乙方自負(fù)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)有關(guān)各項(xiàng)條例。

六、材料管理:

基乙方用料不合理,材料丟失、浪費(fèi)造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),甲方按原價從乙方承包費(fèi)中扣除。

七、現(xiàn)場管理:

施工現(xiàn)場要有專人負(fù)責(zé)管理,施工前同甲方一起檢查,樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設(shè)施是否完好,如原有缺損現(xiàn)象及時告知甲方,以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞,照價賠償。施工現(xiàn)場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費(fèi)用,從乙方承包費(fèi)中扣取。

八、付款方式:

單位工程刮完膩?zhàn)?、打磨后刷完底漆,?jīng)甲方驗(yàn)收合格后付單位工程總額的60%,兩邊外墻漆完工后,付至工程總額的80%,余款全部工程竣工后兩個月付清。

九、違約責(zé)任:

1、對中途停工造成的一切損失由乙方承擔(dān),己發(fā)生的人工等費(fèi)用甲方概不負(fù)責(zé)。

2、對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失,由造成者(乙方)負(fù)責(zé),乙方擅自停工,造成間接損失均按實(shí)際計(jì)算費(fèi)用,全部由乙方負(fù)責(zé)。

3、乙方未按合同工期完成者,每延誤一天扣罰承包費(fèi)2%。

4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應(yīng)順延。

十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補(bǔ)充。

十一、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字后生效。合同終止條件:

1、乙方按甲方要求完成各項(xiàng)指標(biāo),甲方付清承包費(fèi)后合同自然終止。

2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工,本合同隨之終止。

甲方:______________乙方:______________

日期:______________日期:______________

承攬合同的樣本篇8

訂立合同雙方:

定作人: (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人: 簽約人:

定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:

定作人機(jī)構(gòu)地址: 傳真電話:

承攬方

承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

合同編號:

訂立合同雙方:

定作人: (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人: 簽約人:

定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:

定作人機(jī)構(gòu)地址: 傳真電話:

承攬方: (以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:

承攬方營業(yè)執(zhí)照: 施工資質(zhì):

承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理: 手機(jī):

承攬方機(jī)構(gòu)地址: 傳真電話:

銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款:

第一條標(biāo)的

本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為: 元。

第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)

序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價合計(jì)

1

2

3

注:以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費(fèi),grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準(zhǔn)。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場

3、承包范圍:grc裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉?

4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商: );

5、工程造價:本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價,竣工按中標(biāo)單價及實(shí)際工程量決算。

第四條工程期限與保障責(zé)任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;

3、因現(xiàn)場停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。

第五條甲方責(zé)任

1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;

4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗(yàn)收。

第六條乙方責(zé)任

1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;

2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工。

3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;

4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;

5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

第七條工程付款及結(jié)算方式

1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減,其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計(jì)算工程量,據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價款;

2、乙方帶料進(jìn)場開始施工15日內(nèi),甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成,驗(yàn)收報(bào)告簽之日起15日內(nèi),再撥付工程總價45%;

4、工程質(zhì)保金為工程總價5%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時,于 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗(yàn)收

1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;

2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進(jìn)入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。

3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗(yàn)收。超過七日未予答復(fù)時,乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務(wù)承諾

1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換grc裝飾件,兩年內(nèi)免費(fèi)維修,超過兩年維修只收取材料費(fèi),維修保證24小時趕到現(xiàn)場;

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進(jìn)行終身維護(hù);

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進(jìn)行維修,但要收取材料費(fèi)。

第十條雙方違約責(zé)任

1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外,甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。

第十二條附則

、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽蓋章之日起生效。

2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

甲方:乙方:

簽約人:簽約人:

簽約地點(diǎn):簽約日期: 年月日

135029