承攬合同范本

| 新華

甲方通過公開招標(biāo),評標(biāo)小組綜合評審,按招標(biāo)文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責(zé)任,確保印刷定點工作順利開展,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:

一、定點印刷的服務(wù)單位

為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。

二、定點印刷的業(yè)務(wù)范圍

包括指定信封印刷品。

三、定點印刷產(chǎn)品的價格

(一)指定信封印刷品價格表,見附件一;

(二)常用紙張的實際進價及限價(注:實際進價可隨市場價格變化而調(diào)整)見附件二。

四、定點印刷時間

為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

五、定點印刷方法

由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費用等,乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務(wù)。

六、付款方式

乙方將印刷品送達(dá)指定地點后,須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點印刷合同單(財務(wù)聯(lián))”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù),如乙方需收取適當(dāng)運費的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。

七、質(zhì)量保證

乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對印刷品質(zhì)量有異議的,應(yīng)向乙方提出,乙方應(yīng)耐心查實和說明。

八、乙方承諾:

(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。

(二)按經(jīng)營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。

(三)確定專人負(fù)責(zé)政府采購定點印刷業(yè)務(wù);確定專人負(fù)責(zé)定點印刷的計價,確保準(zhǔn)確無誤。

(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作,設(shè)立政府采購業(yè)務(wù)臺帳。

(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨,免費送貨到指定地點。

(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。

(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。

(八)按季上報《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表》和《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》并如實按季上報《_________季常用紙張實際進價表》

(九)乙方在投標(biāo)文件中的其他承諾。

九、違約責(zé)任:

(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔(dān)。

(二)乙方如有以下行為的,甲方有權(quán)對其作如下處理:

(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,被執(zhí)法機關(guān)查處取消經(jīng)營資格的,甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。

(2)未按招標(biāo)文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計價的;

(3)在定點印刷期間,有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;

(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;

(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;

(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;

(7)未履行《投標(biāo)人承諾書》中的其他承諾的。

(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的,一經(jīng)查實,甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實的,發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的,甲方有權(quán)沒收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實二次以上或同時違反多款內(nèi)容的,甲方并報市政府采購管理部門處理,在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購定點印刷招投標(biāo)活動。

(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內(nèi)容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權(quán)沒收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應(yīng)商名單。

(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經(jīng)調(diào)查核實可提前終止。

十、甲方將會同有關(guān)部門對定點印刷的質(zhì)量、價格、服務(wù)等情況進行檢查和考核,考核結(jié)果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。

十一、其他:

(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標(biāo)文件、乙方提交的投標(biāo)文件(包括出具的承諾書)、中標(biāo)通知書、履約保證金。

(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂,其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。

(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的,乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。

十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商無法解決的,按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。

十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。

甲方:_________(公章)        乙方:_________(公章)

法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)  法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)

_________年____月____日        _________年____月____日

協(xié)議附件:

1、《指定信封印刷價格表》

2、《_________單位紙張進價及限價表》

3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》

4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表》

承攬合同范本篇2

合同編號:_________

委托人:_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

職務(wù):_________

委托代理人:_________

身份證號碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系人:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號:_________

電子信箱:_________

承攬人:_________

法定住址:_________

法定代表人:_________

職務(wù):_________

委托代理人:_________

身份證號碼:_________

通訊地址:_________

郵政編碼:_________

聯(lián)系人:_________

電話:_________

傳真:_________

帳號:_________

電子信箱:_________

就委托人委托承攬人搬遷事宜,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:

第一條 搬運貨物

1、貨物名稱:_________。

2、貨物數(shù)量:_________。

3、貨物價值:_________。

4、委托人委托搬運的物品應(yīng)無違禁品及危險物品。

貨物清單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。

第二條 包裝

委托人應(yīng)按承攬人要求進行標(biāo)準(zhǔn)包裝。委托人應(yīng)將搬運的小件物品提前打包、整理,文件資料要裝箱封好,電腦要拆掉連線,所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝,但包裝前應(yīng)檢查物品,保證安全運輸。

第三條 服務(wù)要求

承攬人在搬運過程中,做到服務(wù)熱情周到,保證物品完整無損,服從委托人的分配與指揮,將物品碼放到位,如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞,承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

第四條 搬運日期

1、_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,具體搬遷時間待電話通知而定。

2、承攬人裝貨拉出拆卸現(xiàn)場之后保證在_________天之內(nèi)運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響,可酌情延期。

3、委托人如需變更搬運時間的,應(yīng)于約定搬運日期前_________日通知承攬人,否則委托人應(yīng)另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。

4、搬運作業(yè)進行中,因刮風(fēng)、下雨、路況等因素以致未能完成的,由雙方另定時間繼續(xù)完成。

第五條 搬運地點

貨物搬出地點:_________。貨物搬到地點:_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。

第六條 搬運車輛

委托人提供《裝貨清單》,承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車,并按委托人指定的路線運輸,以確保吊卸、運輸過程中的設(shè)備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設(shè)備損壞,由委托人根據(jù)實際損壞估價,承攬人來賠償。

第七條 檢驗

委托人應(yīng)及時對送達(dá)貨物進行檢驗,逾期未收貨,應(yīng)向承攬人支付保管費用。

第八條 費用

1、包裝費用:_________。

2、搬運費用:每車次_________元人民幣,按實際車次結(jié)算。車型:_________。采車次方式收費的,承攬人應(yīng)按車輛的容積,以符合法律規(guī)定的滿載方式進行。

3、搬運期間,承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負(fù)擔(dān)。

4、承攬人應(yīng)依本合同所約定的計價方式收費,不得借故加價或要求任何附加費用。5、有電梯的房屋,如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時,除前條所約定的搬運費外,均依附件搬運作業(yè)估價單約定方式另行收費。

第九條 結(jié)算方式

簽約時預(yù)付定金人民幣_________元。余款人民幣_______元,于搬遷作業(yè)完成經(jīng)委托人確認(rèn)后支付,承攬人同時提供正式運輸發(fā)票。

承攬人按要求將貨物送達(dá)后,委托人如不足額支付運輸費和保管費,承攬人對貨物享有留置權(quán)。

第十條 安全保證

承攬人保證在合同規(guī)定期限內(nèi)將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負(fù)責(zé)安全,保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質(zhì)。在裝卸、運輸途中一旦出現(xiàn)貨物丟失、短少、變質(zhì)、損壞等情況,原則上按到達(dá)地的市場價格進行賠償。另有約定的,按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成,則承攬人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十一條 保險

一般貨物保險由承攬人負(fù)責(zé),貴重貨物保險由委托人負(fù)責(zé)。

第十二條 物品損毀

1、承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。但因不可抗力,或因搬運物的性質(zhì),或因委托人或其受雇人的過失所造成的,不在此限。

2、上述情形,委托人應(yīng)于搬運完成后三日內(nèi)告知承攬人,如搬運物品有毀損滅失不易發(fā)現(xiàn)的,應(yīng)于搬運完成后十日內(nèi),將其情事告知承攬人。

3、委托人提交承攬人運送物品,若有現(xiàn)金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術(shù)品、古董或其他貴重物品時,除委托人于托運時報明其性質(zhì)及價值的以外,承攬人對于其毀損或滅失,不負(fù)責(zé)任。但承攬人有故意或過失的,不在此限。

4、上述所定期限均扣除法定節(jié)假日。

第十三條 責(zé)任負(fù)擔(dān)

承攬人因搬運對第三人所發(fā)生的責(zé)任概由承攬人負(fù)責(zé)。

第十四條 聲明及保證

委托人:

1、委托人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、委托人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對委托人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、委托人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是委托人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

承攬人:

1、承攬人為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2、承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、承攬人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是承攬人法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十五條 保密

雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。 第十六條 通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。

2、各方通訊地址如下:_________。

3、一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第十七條 爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十八條 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。

第十九條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十條 補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十一條 合同的效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2、有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3、本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。委托人(蓋章):_________       承攬人(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

委托代理人(簽字):_________     委托代理人(簽字):_________

簽訂地點:_________          簽訂地點:__________

________年____月____日        _________年____月____日

承攬合同范本篇3

定作人:

簽訂地點:

承攬人:

簽訂時間:年月日

第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額(大寫):

(注:空格如不夠用,可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格

計量

數(shù)量質(zhì)量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

(注:空格如不夠用,可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:

第六條 加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān):

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點:

第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:

第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限:

第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。

第十四條 本合同解除的條件:

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條 違約責(zé)任:

第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項:

定作人(章):

承攬人(章):

住所:

住所:

法定代表人:

法定代表人:

居民身份證號碼:

居民身份證號碼:

委托代理人:

委托代理人:

電話:

電話:

開戶銀行:

開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)

賬號:

賬號:

經(jīng)辦人:

郵政編碼:

郵政編碼:

監(jiān)制部門:

印制單位:

承攬合同范本篇4

承 攬 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務(wù):____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務(wù):____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________________________

____年____月____日

承攬合同范本篇5

項目名稱:________________________________

委托方(甲方):__________________________

研究開發(fā)方(乙方):______________________

填寫說明

一、“合同登記編號”的填寫方法:

二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。

三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。

四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式:

包括開發(fā)項目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。

提交開發(fā)成果可采取下列形式:

1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件;

2.磁盤、磁帶、計算機軟件;

3.動物或植物新品種、微生物菌種;

4.樣品、樣機;

5.成套技術(shù)設(shè)備。

五、研究開發(fā)計劃:

包括當(dāng)事人各方實施開發(fā)項目的階段進度,各個階段要解決的技術(shù)問題,達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。

六、技術(shù)情報資料的保密:

包括當(dāng)事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。

七、其他:

合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保的,應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。

八、委托代理人簽訂本合同書時,應(yīng)出具委托證書。

九、本合同書中,凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。

一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:

________________________________________

二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù):

________________________________________

三、研究開發(fā)計劃:

________________________________________

四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式:

(一)研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。

本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬:___________元

其中:甲方提供____元,乙方提供____元。

如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:

(二)經(jīng)費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式):

①一次總付:____________元,時間:________________

②分期支付:____________元,時間:________________

____________元,時間:________________

③按利潤________%提成,期限:________________

④按銷售額____ %提成,期限:________________

⑤其他方式:______________________________________

五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬 __________________________________________________

六、履行的期限、地點和方式

本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。

本合同的履行方式:________________________________

七、技術(shù)情報和資料的保密

__________________________________________________

八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容

__________________________________________________

九、風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)

在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風(fēng)險責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風(fēng)險責(zé)任甲方承擔(dān)____ %,乙方承擔(dān)____ %.

本項目風(fēng)險責(zé)任確認(rèn)的方式為:______________________________

十、技術(shù)成果的歸屬和分享

(一)專利申請權(quán):________________________________________

(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________

十一、驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方式

研究開發(fā)所完成的成果,達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo),按____標(biāo)準(zhǔn),采用_____方式驗收,由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。

十二、違約金或者損失賠償額的計算方法

違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

(一)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________

(二)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________

十三、爭議的解決方法

在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可以請求________進行調(diào)解。

雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。

1.提交____ 仲裁委員會仲裁;

2.向____ 人民法院起訴。

十四、名詞和術(shù)語的解釋:_________________________

十五、本合同有效期限:____年____月____日至____年____月____日

甲方:_______________

代表人:_____________

_______年____月____日

乙方:_______________

代表人:_____________

_______年____月____日

承攬合同范本篇6

訂立合同雙方:

定作人: (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人: 簽約人:

定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:

定作人機構(gòu)地址: 傳真電話:

承攬方

承攬裝飾郵政樓外墻工程合同

合同編號:

訂立合同雙方:

定作人: (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負(fù)責(zé))人: 簽約人:

定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:

定作人機構(gòu)地址: 傳真電話:

承攬方: (以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:

承攬方營業(yè)執(zhí)照: 施工資質(zhì):

承攬方施工項目經(jīng)理: 手機:

承攬方機構(gòu)地址: 傳真電話:

銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責(zé)任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款:

第一條標(biāo)的

本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為: 元。

第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)

序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價合計

1

2

3

注:以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準(zhǔn)。

第三條工程概況及承包范圍

1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場

3、承包范圍:grc裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商: );

5、工程造價:本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價,竣工按中標(biāo)單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責(zé)任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;

3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。

第五條甲方責(zé)任

1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;

4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗收。

第六條乙方責(zé)任

1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;

2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工。

3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;

4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

第七條工程付款及結(jié)算方式

1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減,其費用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計算工程量,據(jù)實計算匯總工程總價款;

2、乙方帶料進場開始施工15日內(nèi),甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成,驗收報告簽之日起15日內(nèi),再撥付工程總價45%;

4、工程質(zhì)保金為工程總價5%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時,于 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實際藝術(shù)效果;

2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。

3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗收。超過七日未予答復(fù)時,乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務(wù)承諾

1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內(nèi)免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現(xiàn)場;

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。

第十條雙方違約責(zé)任

1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外,甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。

第十二條附則

、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽蓋章之日起生效。

2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。

甲方:乙方:

簽約人:簽約人:

簽約地點:簽約日期: 年月日

承攬合同范本篇7

甲方(用人單位):

代表:

電話:

乙方(勞動者):

身份證號:

電話:

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,在平等自愿、公平公正、協(xié)商一致、誠實信用的基礎(chǔ)上,簽訂本合同。

一、勞務(wù)合同期限

甲乙雙方約定勞務(wù)合同自______年______月_______日起至______年______月_______日止。

二、工作內(nèi)容及要求

1、乙方根據(jù)甲方要求,從事學(xué)校保衛(wèi)工作。

2、乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方安排的工作內(nèi)容及要求履行勞動義務(wù)。

三、工作時間和休息休假

1、甲乙雙方在工作時間和休息方面協(xié)商一致選擇確定乙方實行輪流運轉(zhuǎn)工作制。

2、甲方嚴(yán)格遵守法定的工作時間,控制加班加點,保證乙方的休息與身心健康,甲方因工作需要必須安排乙方加班加點的,依法給予乙方加班加點工資。

3、甲方為乙方安排帶薪休假。

四、勞動保護和勞動條件

1、甲方對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位,應(yīng)當(dāng)向乙方履行如實告知的義務(wù),并對乙方進行勞動安全衛(wèi)生教育,防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害。

2、乙方在勞動過程中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

五、勞動報酬

1、甲方應(yīng)當(dāng)每月以貨幣形式支付乙方工資,不得克扣或者無故拖欠乙方的工資。

2、乙方在法定工作時間內(nèi)提供了正常勞動,甲方向乙方支付的工資不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。

3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,對乙方的工資報酬選擇確定甲方對乙方實行基本工資和績效工資相結(jié)合的內(nèi)部工資分配辦法,乙方的基本工資確定為每月_______元(含個人上繳的社會保險);考核工資根據(jù)乙方的工作業(yè)績和實際貢獻按照內(nèi)部分配辦法考核確定。

4、乙方加班加點的工資,按______元/天,______元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

5、乙方病、事假期間,甲方扣除工資的標(biāo)準(zhǔn)為病假______元/天,事假______元/天。

6、乙方依法享有帶薪假期。

六、社會保險和福利

1、雙方依法參加社會保險(企業(yè)職工養(yǎng)老保險),由乙方按年度繳納社會保險費(企業(yè)職工養(yǎng)老保險,職工意外傷害保險和職工醫(yī)療保險),乙方憑繳費單到甲方報銷(個人繳納部分由乙方自行承擔(dān))。

2、如乙方發(fā)生工傷事故,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)及時救治,并在規(guī)定時間內(nèi),向勞動保障行政部門提出工傷認(rèn)定申請,為乙方依法辦理勞動能力鑒定,并為享受工傷醫(yī)療待遇履行必要的義務(wù)。

七、勞動紀(jì)律

甲方制定的勞動紀(jì)律應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)、政策的規(guī)定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方遵照執(zhí)行。

八、勞務(wù)合同終止的條件

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商約定,出現(xiàn)下列情形之一的,可以終止勞務(wù)合同:

1、勞務(wù)合同期滿的。

2、乙方不能履行工作職責(zé),經(jīng)甲方多次教育仍然未改的。

3、連續(xù)病、事假______天的。

九、違約責(zé)任

1、勞務(wù)合同一經(jīng)訂立,即具有法律約束力,雙方應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行勞務(wù)合同的履行、變更、中止、解除、終止、續(xù)訂以及解除勞務(wù)合同經(jīng)濟補償金的規(guī)定。

2、當(dāng)事人一方故意或者過失違反勞務(wù)合同,致使勞務(wù)合同不能履行或者不能完全履行,并給另一方造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)當(dāng)依規(guī)定或者約定承擔(dān)賠償責(zé)任。

十、爭議處理

1、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生勞動爭議,可以協(xié)商解決。不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,可以向本單位勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解;調(diào)解不成的,可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。甲乙雙方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。提出仲裁要求的一方應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起______日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請。對仲裁裁決不服的,可以自收到仲裁裁決書之日起______日內(nèi)向人民法院提起訴訟。、

2、甲方違反勞動法律、法規(guī)和規(guī)章,損害乙方合法權(quán)益的,乙方有權(quán)向勞動保障行政部門和有關(guān)部門舉報。

十一、其他

1、勞務(wù)合同期內(nèi),乙方戶籍所在地址、現(xiàn)居住地址、聯(lián)系方式等發(fā)生變化,應(yīng)當(dāng)及時告知甲方,以便于聯(lián)系。

2、本合同未盡事宜,均按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,國家沒有規(guī)定的,通過雙方平等協(xié)商解決。

3、本合同不得涂改。

4、本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。

5、本合同于簽字之日起生效。

甲方(蓋章):

代表人(簽名):

______年______月______日

乙方(簽名):

______年______月______日

承攬合同范本篇8

甲方:______________

乙方:______________

為保證雙方合法權(quán)益,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)調(diào)一致,訂立本合同。

一、施工內(nèi)容:

1、工程名稱:

2、工程內(nèi)容:

二、承包方式:

1、平方米包干:包括設(shè)備、工具、人工_________元/㎡大寫:

2、所需工具由乙方自備。

3、甲方供材,每天送貨,剩余材料拉回。

4、管理內(nèi)容:

(1)遵守公司的各項規(guī)章制度,服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從指揮。

(2)無論任何班組如有工人偷到工地材料,罰款及后果由承包人承擔(dān)。

(3)承包隊所承包工程實行全過程管理,即從進入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。

(4)每完成一工作面后及時清理施工現(xiàn)場,并注意成品保護,及成品損壞由乙方按價賠償。

三、合同工期:

______年______月______日開工至______年______月______日竣工。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):甲方驗收

1、嚴(yán)格按設(shè)計要求施工,必須滿足規(guī)范規(guī)定。

2、對工程質(zhì)量超出允許偏差,甲方將對乙方嚴(yán)格處罰。

3、造成嚴(yán)重后果的,發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由乙方負(fù)責(zé)。

五、安全標(biāo)準(zhǔn):安全無事故施工

1、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,不違章作業(yè)。班組長應(yīng)做好班前安全交底。認(rèn)真學(xué)習(xí)安全,做到“三不傷害”,杜絕一切事故發(fā)生。因違反操作施工,發(fā)生傷亡事故除追究乙方責(zé)任外,并按有關(guān)規(guī)定罰款,造成經(jīng)濟損失及嚴(yán)重后果,乙方自負(fù)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)有關(guān)各項條例。

六、材料管理:

基乙方用料不合理,材料丟失、浪費造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān),甲方按原價從乙方承包費中扣除。

七、現(xiàn)場管理:

施工現(xiàn)場要有專人負(fù)責(zé)管理,施工前同甲方一起檢查,樓頂防水避雷針、住戶窗戶等設(shè)施是否完好,如原有缺損現(xiàn)象及時告知甲方,以免造成不必要的糾紛。在施工中如有損壞,照價賠償。施工現(xiàn)場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排處理所發(fā)生的費用,從乙方承包費中扣取。

八、付款方式:

單位工程刮完膩子、打磨后刷完底漆,經(jīng)甲方驗收合格后付單位工程總額的60%,兩邊外墻漆完工后,付至工程總額的80%,余款全部工程竣工后兩個月付清。

九、違約責(zé)任:

1、對中途停工造成的一切損失由乙方承擔(dān),己發(fā)生的人工等費用甲方概不負(fù)責(zé)。

2、對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種怠工損失,由造成者(乙方)負(fù)責(zé),乙方擅自停工,造成間接損失均按實際計算費用,全部由乙方負(fù)責(zé)。

3、乙方未按合同工期完成者,每延誤一天扣罰承包費2%。

4、若因甲方原因或不可抗力的因素造成怠工、停工、工期相應(yīng)順延。

十、本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。

十一、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字后生效。合同終止條件:

1、乙方按甲方要求完成各項指標(biāo),甲方付清承包費后合同自然終止。

2、甲方中途辭退乙方或乙方中途停工,本合同隨之終止。

甲方:______________乙方:______________

日期:______________日期:______________

148214